Образец договора на малярные работы

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 2434 Просмотров

В разделе представлен договор подряда на отделочные работы- образец документа. Скачайте Договор подряда (отделочные работы) для РК.

Pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты. Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда. Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда. Введите e-mail, указанный вами при регистрации, в поле ниже. Мы отправим на него новый пароль для доступа к сайту. Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры, 2017 - Договор строительства, строительного подряда - Образцы и бланки договоров - Договор-Юрист.

(Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы), в лице (должность, Ф.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Руководителя организации, предприятия), действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и (Ф. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: _____________________, в дальнейшем именуемая "квартира", согласно Перечню отделочных и монтажных работ, являющемуся приложением N1 и Перечню по слаботочным системам, являющемуся приложением N2 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору. Стоимость отделочных и монтажных работ составляет ________ рублей. Стоимость работ по слаботочным системам составляет ________ рублей. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к настоящему договору, и составляет ________ рублей.

Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Работы должны быть завершены в течение ________ дней с даты, указанной в пункте 4.

доверенность на снятие кассы с учета в налоговой образец

Заказчик в течение ________ рабочих дней с даты подписания приемо-сдаточного акта о завершении работ по приложениям NN 1 и 2 к настоящему договору производит оплату работ, выполненных Подрядчиком в размере 100 % стоимости работ, указанной в пункте 3. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.

в результате подписания договора об образовании ссср в декабре 1922 г.

Настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктом 4. Подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное вселение в квартиру. Подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное заселение квартиры. Заказчик обязуется в двухдневный срок после получения от Подрядчика извещения о готовности производить установку оборудования и/или в необходимости использования материалов предоставить необходимое оборудование и /или материалы.

Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик выплачивает штраф в размере ________ % за каждый день просрочки работ, но не более ________ % от стоимости работ по настоящему договору. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него.

Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных Заказчиком для выполнения работ, Подрядчиком по настоящему договору несет Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Бланк договора подряда на строительно-отделочные работы

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Претензии по качеству выполненных работ могут быть заявлены Заказчиком в течение ________ месяцев с даты подписания приемо-сдаточного акта. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы в течение ________ месяцев с даты подписания приемо-сдаточного акта. Претензии по качеству монтажа установленного оборудования могут быть предъявлены Подрядчику в течение ________ месяцев с даты их установки. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более ________ месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

Панель ручного поиска договоров

Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц. Возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

заявка на участие в запросе котировок образец заполнения

Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

справка об обучении в колледже

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Заключенного между Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы, выполненные Подрядчиком по внутренней отделке 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: _______________________________.

В процессе приемки проверено качество выполненных работ, что соответствует требованиям настоящего договора, технических условий и стандартам, указанным в приложениях. Однако имеются серьезные дефекты по качеству выполненных работ в (перечислить наименование помещений и комнат, где обнаружены дефекты). Без устранения этих дефектов эксплуатация квартиры невозможна. (перечислить дефекты с указанием помещений и комнат). Вышеперечисленные дефекты Подрядчик обязуется устранить в течение ________ рабочих дней.

Согласно представленным финансовым документам расходы Подрядчика соответствуют смете. Проведена проверка монтажа оборудования, предоставленного Подрядчику Заказчиком.

прервать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет приказ образец

К материалу и комплектующим претензий нет. После устранения Подрядчиком дефектов, перечисленных в пункте 1 настоящего акта, Стороны повторно проведут сдачу-приемку выполненных работ. После устранения дефектов Подрядчик немедленно сообщит Заказчику дату сдачи работ. Для выполнения работ Подрядчиком по договору подряда от «___»_________ 20__г. Подрядчик принимает на себя ответственность за сохранность принятых материалов и оборудования и в случае утраты и /или повреждения обязуется за свой счет закупить такого же качества материалы и оборудование тех же марок и фирм-изготовителей, что и переданные Заказчиком.

Настоящим Подрядчик информирует Вас о том, что «___»_________ 20__г. Закончены работы по внутренней отделке квартиры и установлено необходимое оборудование, полученное от Вас.

Просим Вас прибыть на приемку выполненных работ и подписание приемо-сдаточного акта. Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры», а также задать вопросы, связанные с ним. Только вопрос- почему акт приемки-сдачи есть только в варианте с недоделками? Сделайте просто, когда все в порядке и ничего переделывать и доделывать не надо. Временный творческий коллектив, именуемы.

образец заявления на налоговый вычет за лечение

(наименование предприятия), в дальнейшем заказчик. (далее заказчик) в лице директора, действующего на основании, с одной стороны и гр-н(ка) (ф. Физического лица), действующего на основании (устава. Гражданин рф, зарегистрирован и проживает по адресу:, именуемый в.

Именуем в дальнейшем " подрядчик", в лице. Именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основа. Если документ "Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры" оказался для вас полезным, просим вас о нём. Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

Документ «Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей.

постановление конституционного суда рф от 08.06.2010 13-п

Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений. Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист.